咨询电话:0451-55577555
全站搜索:
您现在的位置:首页 >> 审判参考 >> 审判参考
【工程合同律师】从一起建设施工工程合同纠纷案看新司法解释在审判实践中的适用
摘自:龙房川
点击: 13150168次
发布时间:2011/7/11

【工程合同律师】从一起建设施工工程合同纠纷案看新司法解释在审判实践中的适用

【黑龙江龙房川律师事务所(http://www.55577555.com)拆迁律师,土地律师,离婚律师,工程合同律师,拆迁合同,二手房合同,法律顾问

被告丙公司与乙公司于1999年5月27日签订了建设工程施工合同,约定由丙公司承建河东区宫前小区9号楼土建及水暖电工程,每平方米580元,合同面积4500平方米,合同价款2610000元,按期竣工奖励每平方米20元。1999年6月5日,丙公司又与原告甲公司签订了合同权利义务转让协议,双方约定:由甲公司履行宫前小区9号住宅楼的建设工程施工合同,工程款按实际竣工面积由乙公司与甲公司直接结算,该合同所需费用由甲公司负担,某区房屋建筑工程公司五分公司(以下简称五分公司)负责办理相关手续。协议签订后,甲公司承建了宫前小区9号住宅楼的工程项目。1999年9月10日,甲公司又与乙公司签订了建设工程施工合同,合同约定:由甲公司承建宫前小区4号楼的土建工程及水暖电工程,每平方米580元,合同面积2400平方米,合同价款1392000元,9号楼施工期间,乙公司重新提供了9号楼的变更设计图,致工程增项,实际竣工时间为2000年7月24日,实际竣工面积7428?01平方米,经对账双方认可该工程造价4308245?80元,未进行结算。自1999年8月至2000年6月,乙公司陆续支付甲公司9号楼工程款计3400000元,尚欠908245?80元。2000年8月12日4号楼如期竣工,2002年12月3日乙公司对4号楼工程合同进行结算,竣工面积2517?79平方米,结算造价1460318?20元,减除各种费用后为1450188?80元,已付25万元,尚欠1200188?80元。甲公司于2002年12月12日向一审法院提起诉讼,请求判令乙公司给付工程款2108435元;赔偿违约损失并承担案件相关费用。
一审法院经审理认为,宫前小区4号楼的合同系双方自愿签订,无违反法律和行政法规强制性规定的内容,为有效合同。在该合同项下的工程交付后,合同双方已经完成了结算,说明双方债权债务关系明确,甲公司主张债权,并要求赔偿违约损失,应予支持。宫前小区9号楼的合同虽系乙公司与丙公司签订,但丙公司将合同权利义务转让给甲公司,并由其实际履行了该合同的义务,乙公司接受了该工程,并向甲公司支付了部分工程款,说明乙公司同意宫前小区9号楼合同的权利义务转让给甲公司。因此,剩余工程款应由乙公司给付。丙公司将宫前小区9号楼合同权利义务转让,且甲公司没有向其主张权利,故丙公司对宫前小区9号楼合同不再承担责任。判决
(1)判决生效后十日内乙公司给付甲公司工程款2108434?60元。逾期履行上述金钱义务的,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第232条的规定,按照银行同期贷款最高利率加倍支付延期履行期间的债务利息。
(2)由乙公司给付甲公司逾期给付1200188?80元的违约金,计算标准为:自2002年12月4日起至本判决生效止,参照中国人民银行有关金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款的违约金。
(3)其他请求予以驳回。
案件受理费20705元、财产保全费11215元,证据保全费520元,共计32440元,均由乙公司负担。判决做出后,乙公司不服,向二审法院提起上诉。二审法院驳回上诉,维持原判。
本案主要涉及以下几方面法律问题:
一、关于合同转让行为的效力认定问题
本案中,由于甲公司与乙公司未就9号楼工程直接签订书面合同,因此丙公司与甲公司签订的9号楼工程的转让协议成为本案的争议焦点。法院认定了该转让合同的效力是正确的。
从民法理论上分析,甲公司与丙公司的转让协议属于债的概括移转中合同的承受,也就是合同当事人一方将其在合同中的权利义务全部转移于第三人,第三人承受其在合同中的地位,享受权利和负担义务。《合同法》第88条规定:“当事人一方经对方同意,可以将自己在合同中的权利和义务一并转移给第三人。”因此,经对方同意是合同权利义务转移于第三人的前提条件,而本案的关键就在于东达公司是否同意并认可了这种合同转让行为。
从案件事实上看,乙公司对合同转让后甲公司的实际施工行为自始至终从未提出过异议,且该工程竣工后也已全部接收,说明9号楼义务主体的变更乙公司以行为表示认诺。从乙公司先后多次将340万元,工程款直接汇入甲公司的账号的行为来看,9号楼权利主体的变更乙公司也以行为表示同意。丙公司并未实际参与9号楼的施工及收款,案外人五分公司也未参与9号楼施工及收款,只是应当事人要求开具发票,该违规行为并未影响甲公司充当9号楼合同的权利义务主体。因此,乙公司的直接拨款行为以及工程竣工后的全部接收行为,表明其同意并认可了丙公司与甲公司的合同转让行为。
二、关于原告的主体资格以及被告的诉讼地位问题
诉讼中,乙公司提出与甲公司无9号楼的建设施工合同,不存在债权债务关系,且4号楼的建设施工合同是与河南省某县建筑安装总公司签订,否认原告的诉讼主体资格。法院依据河南省建设厅、某县工商局出具的该县建筑安装总公司经改制变更名称为“河南省甲建筑安装有限公司”债权债务由其承担的证据,认定了原告的主体资格,我们认为,法院的认定是正确的。
至于乙公司作为被告的诉讼地位问题,依据最高法院《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)第29条的精神,合同权利义务一并转让后因履行合同发生纠纷诉至法院的,应当以对方当事人为被告。同时,天津市高级人民法院于2001年11月1日印发的《关于审理建设工程合同纠纷案件若干问题的座谈纪要》(以下简称《纪要》)第一项诉讼主体中第一条也规定,承包方未经发包方同意将所承包的工程转包他人……实际施工方只向承包方主张工程款的,可不将发包方列为第三人;如转包经发包方同意,应直接列发包方为被告。本案即属于后一种情形,故应将乙公司列为被告。
三、关于违约损失的计算问题
本案中,原告主张从实际竣工之日起算违约损失,法院则认定4号楼的工程从结算之日计算违约金,9号楼的工程因未作结算且无违约条款的约定不支持原告的请求。我们认为,9号楼早已具备了竣工验收条件,甲公司也早已提供了竣工资料,但乙公司在收到竣工资料后,无正当理由拒不验收。根据《纪要》第四项民事责任第22条的规定,“工程具备竣工验收条件的,承包方向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告后,发包方在十日内无正当理由不组织验收或验收后不予批准且不能提出修改意见,由此造成的损失,由发包方承担”。乙公司在工程竣工后拒不验收,却擅自交付使用,这一行为还违反了《建设部关于规范房地产企业开发建设行为的通知(2002)》第七条,凡未组织竣工验收的房地产项目不得交付使用的规定。因此,乙公司应当对工程竣工两年之后仍拒不验收的行为承担相应的责任。
当今,拖欠工程款已成为严重的社会问题,由于拖欠工程款导致实际施工方不能及时给付民工工资,产生一系列的连锁反应,成为社会不安定因素,已引起全社会的广泛关注,国家也予以高度重视。1考虑到甲公司垫资施工以及乙公司违规这一状况,判令拖欠工程款的被告从实际竣工之日起算违约金,不仅具有合法性,更具有合理性,更能充分体现司法的质量、效率、效果的统一。
四、新司法解释下的分析
(一)新司法解释更加注重对实际施工人诉权的保护
自2005年1月1日起施行的最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条确认了实际施工人可以以发包人为被告主张权利。这一规定肯认了实际施工人作为债权人的代位权,使实际施工人的诉讼权利得到更为有效的法律保护。
债权人的代位权属于债的保全制度的一种,是债权人为确保其债权的受偿,当债务人怠于行使对第三人的财产权而危及债权时,以自己的名义代替债务人行使财产权的权利。《合同法》第73条首次以实体法肯认了债权保全制度,并对债权人代位权作了较为全面的规定。
新司法解释出台之前,天津各级法院审理建设工程合同纠纷案件均参照执行《纪要》的规定。本案中由于乙公司与甲公司存在直接结算的行为,按照《纪要》规定,法院认定原告可以直接向乙公司主张权利,保护了实际施工人的利益。假设本案不存在直接结算的行为,则根据《纪要》的规定,原告将不能向乙公司主张权利,只能以合同相对方丙公司为被告,这无疑是剥夺了实际施工人作为债权人的代位权。而依据《合同法》第73条,在该工程竣工已久仍拖欠工程款、且丙公司也未向乙公司起诉或仲裁的情况下,原告基于代位权,应当享有直接向乙公司主张工程款的权利。2现在,依据新司法解释甲公司作为实际施工人完全可以向乙公司主张权利。
(二)新司法解释在实体上对实际施工人提供了更为充分的救济方式
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条确定了在当事人对付款时间没有约定或者约定不明的情况下,建设工程已实际交付的,应付款时间为交付之日;建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。同时在第二十条中还规定,当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。
本案中,原告主张应当从实际竣工之日起算违约损失,由于《纪要》第22条对于损失的范围未作明确界定,所以法院未予支持,现在依据新司法解释的规定,则能够得到支持。新司法解释加大了对实际施工人实体权利的保护,使司法实践中有了更具操作性的依据,更有利于遏制实践中屡见不鲜的恶意拖延结算以及拖欠工程款行为,进而体现司法规范社会主义市场经济秩序的功能及社会效果。
1、《建设部关于规范房地产企业开发建设行为的通知(2002)》第12条规定,违反合同约定拖欠工程款的、未经验收擅自交付使用的,在资质年检中以降级或者注销资质证书,建设行政主管部门不得审批或同意其开发新项目。
2、王者洁 论建设工程合同欠款纠纷中债权人的代位权——兼论天津高院《关于审理建设工程合同纠纷案件若干问题的座谈纪要》之完善 《天津市政法管理干部学院学报》 2003年第4期
作者:高荫旗 王者洁

【黑龙江龙房川律师事务所(http://www.55577555.com拆迁律师,土地律师,离婚律师,工程合同律师,拆迁合同,二手房合同,法律顾问

 

律师事务所 简介
   拆迁律师土地律师离婚律师法律顾问 黑龙江龙房川律师事务所(http://www.55577555.com/)专业房地产律师,为企事业机关单位及个人等提供: 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问, 房地产开发纠纷、土地项目建设纠纷、建筑施工纠纷、设备安装采购、土地使用权的出租、出让,一手房二手房买卖、物业纠纷、抵押、租赁、拆迁、项目交易等相关法律服务。 黑龙江龙房川律师事务所成立于二零零四年一月八日,是专业房地产律师事务所,主要为房地产企业及涉及房地产业务的企事业机关单位,提供 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问、房产交易、项目交易等相关房地产法律服务。 工程合同律师拆迁合同二手房合同
1、拆迁律师
    黑龙江龙房川律师事务所是黑龙江专业的房地产律师事务所,在多年的土地拆迁法律工作中锻炼出了一支专业的、资深的精英拆迁律师团队。 在这支拆迁律师团队中,至优至善的法律运作水准是我们专业的体现。作为全省最资深的拆迁律师团队,我们能够为您提供专业的拆迁调查,拆迁补偿标准计算,拆迁行为合法性方面的法律意见,以及在拆迁过程中的见证、代书、谈判、申请裁决、听证、申请行政复议、诉讼等方面的代理服务。 一个由资深拆迁律师组成的专业拆迁律师团队,秉承“坚信正义、坚守道义、坚持公义”的理念,将是您法律权益的最强捍卫者。
2、土地律师
    黑龙江龙房川律师事务所是一家专业性的土地房产律师事务所。凭借多年积累的办案经验及多名优秀土地律师组成一个强大的土地律师团队。农用地、建设用地、非利用地等土地问题,是土地律师的专业领域。土地使用权纠纷,土地征收,土地转让,土地合同,土地租赁,土地承包,土地侵权,土地确权等各类疑难,复杂土地案件,都可以由我们专业的土地律师为你提供全套的解决方案。土地方面的法律问题是土地律师的舞台,而土地律师也将维护您的一切土地权益。
3、离婚律师
    黑龙江龙房川律师事务所还特别组建了专业的离婚律师团队,离婚律师专门办理与婚姻关系相关的法律服务;专业的离婚律师团队在承办案件过程中能够深刻领会当事人真实意图,掌握当事人的“合”与“离”的精神实质与法律内涵,运用灵活的工作方法,为当事人圆满的解决问题。离婚律师涉及的具体业务范围包括婚前、婚内财产见证、提供法律咨询,进行解除婚姻关系利弊的分析、相关诉讼证据的调查、起草离婚协议、财产分割协议、子女抚养、老人赡养、离婚调解、诉讼等。
4、工程合同律师
    黑龙江龙房川律师事务所工程合同律师团队由经验丰富的工程合同律师组成,工程合同律师工作数年来,先后代理了各类工程合同案件,其中,多位工程合同律师还担任大型房地产开发企业的法律顾问,法律理论功底深厚,诉讼及非诉代理经验丰富。工程合同律师为房地产开发企业在项目投资方面进行法律论证,出具项目法律意见书、资信调查报告、风险评估报告等。工程合同律师长期从事合同法、民法、建筑法领域的研究与案件代理工作,在建设工程施工合同、地质勘探合同、监理合同、审计合同、评估合同等方面积累了丰富的实践经验。
5、拆迁合同
    许多面临被拆迁的单位和个人在遇到拆迁问题的时候,第一时间想到的是,如何让自身的合法权益在拆迁合同中最大化,但是很多老百姓对拆迁知识一无所知,唯一能想到的解决办法是上网搜索与拆迁合同相关的法律常识。虽然网上的拆迁合同版本五花八门,但涉及拆迁合同中的关键问题,确经常被一带而过。老百姓不能从网上得到“实实在在”的实惠。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业拆迁律师团队在了解您需求的同时,可以为您量身打造一份优越的拆迁合同。
6、二手房合同
    随着二手房交易市场的火爆攀升,二手房已经成为大多数“保守型”投资者的首选。但是随着二手房交易量的增多,以前二手房合同中不常见的法律问题,已经渐渐浮出水面。常规的二手房合同已经不能满足广大客户的需求。资金监管、贷款、税费等问题,已经成为买卖双方关注的焦点。导致该现象出现的主要原因是,常规的二手房合同不能紧跟政策调整的步伐,为不诚信的交易主体提供了毁约的机会,最终导致二手房合同无法履行。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业二手房律师,将会结合最新的政策法规为您量身打造一份“零风险”的二手房合同。
7、法律顾问
    黑龙江龙房川律师事务所现为近百家企业的法律顾问,为各大企业经营提供法律政策上的支持与帮助,专业的法律顾问通过法律咨询、合同审核及起草、专项合同起草审核、专项事务法律论证和处理、出具律师函、规范法务工作流程及其他法律事务来推动和促进交易安全,防止和减少法律纠纷的发生。如遇到不可避免的诉讼,作为企业的法律顾问一定会最大限度地减少公司损失。同时,法律顾问还为公司的投资决策建言献策保驾护航。黑龙江龙房川律师事务所的法律顾问团队将竭诚为各大企业提供最专业的“一条龙”服务。
版权所有:黑龙江龙房川律师事务所
地址:哈尔滨市南岗区三姓街126号 电话:0451-82538886 QQ:461000555
黑ICP备09033033号-1 投诉电话:55577555