咨询电话:0451-55577555
全站搜索:
您现在的位置:首页 >> 审判案例 >> 人民法院审判案例
安徽东方钙业有限公司、合肥水泥设计院诉安徽国合工程咨询有限责任公司建设工程质量纠纷案
摘自:龙房川
点击: 13124758次
发布时间:2013/1/15

安徽东方钙业有限公司、合肥水泥设计院诉安徽国合工程咨询有限责任公司建设工程质量纠纷案

安徽省高级人民法院民事判决书

(2004)皖民二终字第72号

上诉人(原审原告、反诉被告):安徽东方钙业有限公司。住所地:池州市贵池区梅街镇桃坡村。(以下简称东方钙业公司)

法定代表人:王振新,该公司董事长。

委托代理人:刘鹰,安徽始信律师事务所律师。

委托代理人:李仲明,安徽东方钙业有限公司职员。

上诉人(原审被告、反诉原告):合肥水泥研究设计院。住所地:合肥市望江东路60号。(以下简称水泥设计院)

法定代表人:徐宁,该院院长。

委托代理人:蒋武举,该院职员。

委托代理人:邓月芹,安徽安泰达律师事务所律师。

原审被告(反诉原告):安徽国合工程咨询有限责任公司。住所地:合肥市琥珀山庄绿岛大厦。(以下简称国合公司)

法定代表人:武迎建,该公司总经理。

委托代理人:宁明,该公司职员。

东方钙业公司、水泥设计院为建设工程质量纠纷一案,均不服池州市中级人民法院(2002)池民二初字第16号民事判决,分别向本院提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人东方钙业公司的委托代理人刘鹰、李仲明,上诉人水泥设计院的委托代理人邓月芹、蒋武举以及原审被告国合公司的委托代理人宁明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明:2000年6月20日,安徽丰原集团有限公司(以下简称丰原集团)与水泥设计院签订了一份《技术合同书》,约定由水泥设计院为丰原集团设计贵池氧化钙项目及矿山等施工图纸和提供相关技术服务。设计范围为:1、总图设计工作;2、1000吨/天石灰石矿场的采矿、破碎、筛分、清洗的全部设计,利用原贵池梅街南浦水泥厂原有土建设备,增加部分工艺设备和辅助设施,最终形成日产160-180吨活性氧化钙能力,在满足上述原则下的各相关专业的配套设计;3、日产300吨活性氧化钙立窑生产线除引进部分以外的所有生产线的工艺、土建、电器及配套设施的设计工作;4、工厂辅助生产配套设施的规划和设计工作。全部服务费用为25万元,支付方法为合同签订支付30%,计7.5万元为定金,旋窑系统无负荷联动试车后(包括与其配套的矿山设计)支付20%,计5万元整,整个项目安装调试合格,满足各项指标要求,支付20%,计5万元,正常生产一年稳定无异常情况支付其余10%,计2.5万元。合同同时约定由于提供图纸延误、偏差或者由于设计原因达不到本协议规定的各项指标要求,则由水泥设计院赔偿损失。合同签订后,水泥设计院提交了旋窑系统等部分设计图纸及旋窑系统订货设备一览表,丰原集团已支付水泥设计院技术服务费7.5万元。

2001年4月8日,东方钙业公司与淮南国能建设工程有限责任公司签订了一份建设工程施工合同,东方钙业公司将11万吨活性氧化钙技术改造工程发包给淮南国能建设工程有限责任公司施工。中国建设银行淮南分行为淮南国能建设工程有限责任公司全面履行合同提供100万元连带责任保证担保。2001年5月10日,东方钙业公司与国合公司签订了一份建设工程委托监理合同,将项目建设施工监理工作交由国合公司负责,监理酬金为4.8万元。合同约定如因监理过失造成委托人的经济损失,应当向委托人赔偿,累计赔偿总金额不应超过监理总报酬。在技改项目建设施工中,旋窑系统的土建部分采用了水泥设计院的设计图纸,而该系统的预热器亦是在水泥设计院的指导下采购的,其他则采用了合肥筑远建设设计所的相关设计。2002年元月试用点火,开始正常运行。2002年2月3日,东方钙业公司、合肥筑远建设设计所和国合公司就年产11万吨活性氧化钙旋窑生产线工程质量评定及竣工验收召开会议,并以东方钙业公司工程技术部名义发布了会议纪要。该会议纪要称,经各方检查评定旋窑生产线工程总体质量符合设计要求,可以试生产;有关整改、完善处理事项存在的质量问题,有待试生产后作出结论。该线建筑、安装工程质量合格评定有待于完善后确认。在当日填写的《单位工程竣工验收书》(表9)上,合肥筑远建设设计所在"设计单位"栏内签署意见并加盖了公章。2002年3月6日,东方钙业公司正式投入生产,当月11日发现预热器标高10.8m处平台框架梁、板开裂。东方钙业公司遂委托安徽省建筑工程质量第二监督检测站进行检测。该站根据东方钙业公司提供的设计图、《工程地质勘察报告》、国家现行建筑结构设计规范及结构承载力进行复核验算,于2002年4月28日出具了《安徽东方钙业有限公司年产11万吨活性钙技术改造工程(旋窑)预热器框架梁、板裂缝检测报告》,结论为:10.80m平台框架梁、板混凝土强度推定值为22.2MPa,满足设计要求。10.80m平台框架梁、板裂缝主要由于梁、板承载力不足引起,建议请原设计单位复核验算并提出加固方案。本工程存在严重安全隐患,建议有关单位尽快采取临时支撑措施,在加固工程完工前,严禁生产。该检测站同时出具的《安徽东方钙业有限公司窑尾预热器框架梁结构承载力验算结论》称:"1、框架梁强度及刚度满足承载力要求。2、KJ-1、KJ-A、KJ-B柱及柱基可承受1200KN重的预热器设备。"2002年4月12日,东方钙业公司向水泥设计院发出"紧急通知",就所发生问题要求水泥设计院立即研究解决方案,并在4月14日派技术人员到达现场参加论证。后水泥设计院向东方钙业公司提供了加固方案。2002年4月24日,东方钙业公司向水泥设计院发函称:"我司年产11万吨活性氧化钙工程预热器框架梁由贵所设计(设总为蒋武举),在该框架10.8m板和梁发生裂纹后,贵所设计了加固,要求地基注浆处理,但注浆的技术参数(如孔深、压力、达到的效果等)没有提供,请贵所尽快提供以上技术要求,并提供此加固方案的验收方式,我司要求贵所派人参加验收。"次日,水泥设计院蒋武举、姚磊以传真方式答复"预热器加固方案中,施工后的地基承载力应达到180KN/m2,施工区域下部标高控制在-2.20米。"东方钙业公司根据水泥设计院提出的加固方案,对预热器工程进行了加固。2002年4月,东方钙业公司向原审法院提起诉讼,要求淮南国能建设工程有限责任公司、国合公司、水泥设计院共同赔偿其经济损失321万元,要求中国建设银行淮南分行在保证责任范围内承担连带责任。淮南国能建设工程有限责任公司提起反诉,要求东方钙业公司支付其工程款3107256元及利息3万元。国合公司提起反诉要求,要求东方钙业公司给付监理酬金7.5万元,休假日工资4031元。水泥设计院提起反诉,要求东方钙业公司支付工程设计款17.5万元。原审诉讼期间,经东方钙业公司申请,原审法院委托安徽正鼎会计师事务所对加固工程的造价进行评估,评估结论为工程总造价308607.14元。2002年8月12日,丰原集团向原审法院出具了一份《证明》称:"丰原集团与合肥水泥研究院在2000年6月20日签订了年产11万吨活性氧化钙工程技术合同书,其项目建设地在贵池区梅街镇。该项目由在当地设立的安徽东方钙业有限公司全权负责实施。因丰原集团是东方钙业的投资方之一,故该合同全部权力移交给安徽东方钙业有限公司履行。项目业主是安徽东方钙业有限公司。"2002年11月,东方钙业公司撤回对淮南国能建设工程有限责任公司、中国建设银行淮南分行的起诉,原审法院作出裁定予以准许。

原审法院认为,丰原集团与水泥设计院签订的技术服务合同合法有效。鉴于丰原集团系东方钙业公司的股东之一,工程项目地与东方钙业公司生产经营地相同,且水泥设计院亦在反诉状中认可东方钙业公司的合同主体资格,故合同的权利和义务由东方钙业公司享有和承担。委托方已给水泥设计院提出年生产能力的要求,因此,预热器框架梁柱及柱基承载力的技术设计是水泥设计院应当负责的设计义务。水泥设计院在明知预热器设备自重的情况下,仍将框架梁及柱基的承载力设计为1200KN,导致预热器框架梁、板因承载力不足而开裂,水泥设计院显然有过错,应承担赔偿责任。国合公司对水泥设计院设计的预热器框架梁柱及柱基承载力与所选设备重量明显不符,没有及时指出,未尽到认真勤勉工作之责,应在监理报酬总额内承担相应的民事责任。东方钙业公司因工程加固而支付的费用,经评估为308607.14元,该损失应予认定。东方钙业公司提出的误工损失,虽然没有提供确切损失数额的依据,但事实上因工程出现质量问题导致东方钙业公司长时间不能按时生产,给东方钙业公司造成一定的误工损失当是在常理之中,根据公平原则,应由水泥设计院予以适当的赔偿。水泥设计院辩称与东方钙业公司不存在技术合同法律关系的抗辩理由不充分,不予采信。虽然旋窑生产线工程质量总体符合设计要求,但东方钙业公司在试生产过程中,预热器框架梁、板开裂,致停工停产,其原因是由于梁、板承载力不足引起,而根据技术合同的约定,水泥设计院负责设备订购的技术指导,正是由于水泥设计院的不当指导行为,导致安装的预热器的重量超过设计承载力而使工程出现质量问题,因此,水泥设计院辩称设计图纸符合设计要求不应当承担责任的抗辩理由不能成立,不予支持。国合公司辩称已严格履行了监理义务,无事实依据,不予采信。国合公司与东方钙业公司签订的建设工程委托监理合同,合法有效,双方应全面履行。国合公司要求东方钙业公司支付监理报酬应予支持,但应以合同约定为准。国合公司要求给付监理费7.5万元及休假日工资4031元,无事实依据,不予支持。水泥设计院已向东方钙业公司交付了设计图纸,东方钙业公司应支付合同约定的技术服务费用,反诉原告水泥设计院的请求合理合法,应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第三百六十条、第四百零五条、第四百零六条之规定,判决:1、原告东方钙业有限公司因工程加固支付的费用308607.14元、误工损失10万元,合计408607.14元,由被告合肥水泥研究设计院赔偿385607.14元,被告安徽国合工程咨询有限责任公司赔偿23000元,此款于本判决生效之日起十日内一次性付清。2、反诉被告安徽东方钙业有限公司于本判决生效之日起十日内一次性给付反诉原告安徽国合工程咨询有限责任公司监理报酬23000元,给付反诉原告合肥水泥研究设计院技术服务费175000元。案件本诉及反诉受理费合计43885元,由水泥设计院负担22000元,国合公司负担4873元,东方钙业公司负担17012元。

东方钙业公司不服原审法院的上述判决,向本院上诉,主要提出:1、水泥设计院仅完成技术服务合同书约定设计范围四部分中的第二部分,况且该部分窑尾预热器的设计已出现严重问题。同时,合同书对技术服务费的付款方式和期限也作了约定,原审判决东方钙业公司全部支付技术服务费无事实依据。2、东方钙业公司因加固工程造成该生产线全面停产,整个工期延误110天,按该生产线的设计生产能力为日产160吨-180吨活性氧化钙,原审判决水泥设计院适当赔偿10万元显属不当。应以日产160吨活性氧化钙可获利益计算停产损失。故请求撤销原审判决,改判驳回水泥设计院的反诉,判令水泥设计院双倍返还定金15万元和赔偿经济损失2059200元。水泥设计院亦不服原审判决,向本院上诉,主要提出:1、水泥设计院与东方钙业公司之间没有合同法律关系,原审判决认定"安徽丰原集团有限公司将合同的权利和义务已经转让给东方(钙业)公司享有和承担"是错误的,不符合法律规定。丰原集团对合同权利、义务的转让没有得到水泥设计院的同意和许可,该转让行为是无效的。东方钙业公司无权使用水泥设计院向丰原集团提供的施工设计图纸。2、水泥设计院向丰原集团提供的施工设计图符合其设计要求,不存在设计缺陷。原判认定东方钙业公司使用水泥设计院施工图后出现的预热器框架梁、板开裂是水泥设计院的设计过错,没有事实和证据依据。3、水泥设计院自始至终没有机会参与本案所诉及工程,对本案所诉工程的质量事故没有任何法律责任。原审判令水泥设计院赔偿工程加固费用和误工损失没有事实依据,且原判对误工损失的认定也缺乏证据和事实依据。故请求撤销原审判决,驳回东方钙业公司对水泥设计院的诉讼请求,并判令东方钙业公司支付擅自使用水泥设计院施工图纸的使用费17.5万元和承担本案一、二审全部诉讼费用。东方钙业公司、水泥设计院均未提交书面答辩状。庭审中,水泥设计院、东方钙业公司的辩称理由均与各自的上诉理由基本相同。

本院认为:水泥设计院与丰原集团2000年6月20日签订的技术合同书,约定由水泥设计院为贵池年产11万吨氧化钙工程项目及矿山等提供施工图纸设计和相关技术服务,丰原集团作为东方钙业公司的股东之一,该技术合同书是丰原集团为实际业主单位东方钙业公司而订立的,技术合同书所指向的工程项目与东方钙业公司实施的工程项目同一。东方钙业公司在工程项目的具体实施过程中,在活性氧化钙生产旋窑系统的土建部分采用了水泥设计院的施工图纸,并按水泥设计院的订货设备表和在水泥设计院的协助下采购了旋窑系统的预热器设备,在预热器框架梁、板出现裂缝后,东方钙业公司即以自己的名义致函水泥设计院,要求提供加固方案并称保留进一步追索事故责任的权力,水泥设计院并未提出异议,而是按东方钙业公司的要求提供了相应的加固方案,因此,水泥设计院对东方钙业公司是涉案技术合同书的权利、义务人应当是明知的,且双方也形成了事实上的权利、义务关系。故水泥设计院称其与东方钙业公司之间没有合同法律关系的上诉理由不能成立。依技术合同书的约定,水泥设计院应提供包括总图、旋窑系统等四个部分的施工设计图,而水泥设计院仅交付了其中旋窑系统的图纸,未能履行技术合同书约定的全部义务,原审判决东方钙业公司向水泥设计院支付全部剩余的17.5万元技术服务费不当。东方钙业公司关于此项的上诉理由可以成立。由于涉案技术合同已实际履行,且东方钙业公司在原审中并未提出双倍返还定金的诉讼请求,其上诉要求本院判令水泥设计院双倍返还定金计15万元,本院依法不予支持。在旋窑预热器框架梁、板出现裂缝后,东方钙业公司即委托安徽省建筑工程质量第二监督检测站进行检测,结论为10.80m平台框架梁、板混凝土强度推定值为22.2Mpa,满足设计要求。10.80m平台框架梁、板裂缝主要由于梁、板承载力不足引起。水泥设计院虽然对该检测报告的证据效力提出异议,但其未提出充分反证和申请重新进行鉴定,原审根据图纸设计的承载力和预热器设备自重,结合检测报告结论,认定水泥设计院的设计图纸存在设计缺陷并无明显不当,水泥设计院否认图纸存在设计缺陷的上诉理由不能成立。东方钙业公司因加固旋窑系统框架梁、板支出费用,原审依安徽正鼎会计师事务所的评估报告,认定为308607.14元允当。对于工程延误的损失问题,由于在一般情况下,生产线无法在投产时立即达到设计的生产能力,东方钙业公司仅以设计的日生产能力来计算可得利益,既未提供充分的事实依据,也不合乎情理,且水泥设计院在与丰原集团订立技术合同书时也无法预见到东方钙业公司所诉称的可得利益损失。原审根据本案的实际情况,依公平原则对工程延误损失酌定判决为10万元并无不当。故东方钙业公司、水泥设计院关于此节的上诉理由均不能成立。鉴于东方钙业公司在旋窑系统的建设、安装过程中,未能依约要求作为设计单位的水泥设计院派员到场进行相应的技术指导,且在尚未全面验收的情况下即行点火试车,同时在此后的验收过程中,亦未邀请水泥设计院到场参加,故其对因预热器框架梁、板开裂进行加固产生的费用和工程延误而造成的损失负有相应的过错,应自行承担相应的责任,但该责任属次要责任。原审依国合公司与东方钙业公司之间的监理合同的约定,判令国合公司在监理酬金范围内承担相应责任允当。综上,原审判决认定事实部分不清,适用法律部分不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款(一)、(三)项之规定,判决如下:

一、撤销安徽省池州市中级人民法院(2002)池民二初字第16号民事判决。

二、东方钙业公司因工程加固支付的费用308607.14元,工程延误损失10万元,合计408607.14元,由国合公司赔偿23000元,由水泥设计院赔偿269925元,其余部分损失由东方钙业公司自行承担。

三、东方钙业公司给付国合公司监理酬金23000元。

四、驳回水泥设计院的反诉请求。

以上具有给付内容的事项均于本判决生效后十日内一次付清。

一审案件本诉受理费31272元,由东方钙业公司负担25017.6元,水泥设计院负担6254.4元;水泥设计院缴纳的反诉费4012元,国合公司缴纳的反诉费3601元,均由其各自自行负担。二审案件受理费37012元,由东方钙业公司、水泥设计院各负担18506元。

审 判 长 张苏沁

审 判 员 查名曰

代理审判员 王 矛

2 0 0 4 年5月8 日

书 记 员 张如果  

律师事务所 简介
   拆迁律师土地律师离婚律师法律顾问 黑龙江龙房川律师事务所(http://www.55577555.com/)专业房地产律师,为企事业机关单位及个人等提供: 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问, 房地产开发纠纷、土地项目建设纠纷、建筑施工纠纷、设备安装采购、土地使用权的出租、出让,一手房二手房买卖、物业纠纷、抵押、租赁、拆迁、项目交易等相关法律服务。 黑龙江龙房川律师事务所成立于二零零四年一月八日,是专业房地产律师事务所,主要为房地产企业及涉及房地产业务的企事业机关单位,提供 拆迁律师土地律师离婚律师工程合同律师拆迁合同二手房合同法律顾问、房产交易、项目交易等相关房地产法律服务。 工程合同律师拆迁合同二手房合同
1、拆迁律师
    黑龙江龙房川律师事务所是黑龙江专业的房地产律师事务所,在多年的土地拆迁法律工作中锻炼出了一支专业的、资深的精英拆迁律师团队。 在这支拆迁律师团队中,至优至善的法律运作水准是我们专业的体现。作为全省最资深的拆迁律师团队,我们能够为您提供专业的拆迁调查,拆迁补偿标准计算,拆迁行为合法性方面的法律意见,以及在拆迁过程中的见证、代书、谈判、申请裁决、听证、申请行政复议、诉讼等方面的代理服务。 一个由资深拆迁律师组成的专业拆迁律师团队,秉承“坚信正义、坚守道义、坚持公义”的理念,将是您法律权益的最强捍卫者。
2、土地律师
    黑龙江龙房川律师事务所是一家专业性的土地房产律师事务所。凭借多年积累的办案经验及多名优秀土地律师组成一个强大的土地律师团队。农用地、建设用地、非利用地等土地问题,是土地律师的专业领域。土地使用权纠纷,土地征收,土地转让,土地合同,土地租赁,土地承包,土地侵权,土地确权等各类疑难,复杂土地案件,都可以由我们专业的土地律师为你提供全套的解决方案。土地方面的法律问题是土地律师的舞台,而土地律师也将维护您的一切土地权益。
3、离婚律师
    黑龙江龙房川律师事务所还特别组建了专业的离婚律师团队,离婚律师专门办理与婚姻关系相关的法律服务;专业的离婚律师团队在承办案件过程中能够深刻领会当事人真实意图,掌握当事人的“合”与“离”的精神实质与法律内涵,运用灵活的工作方法,为当事人圆满的解决问题。离婚律师涉及的具体业务范围包括婚前、婚内财产见证、提供法律咨询,进行解除婚姻关系利弊的分析、相关诉讼证据的调查、起草离婚协议、财产分割协议、子女抚养、老人赡养、离婚调解、诉讼等。
4、工程合同律师
    黑龙江龙房川律师事务所工程合同律师团队由经验丰富的工程合同律师组成,工程合同律师工作数年来,先后代理了各类工程合同案件,其中,多位工程合同律师还担任大型房地产开发企业的法律顾问,法律理论功底深厚,诉讼及非诉代理经验丰富。工程合同律师为房地产开发企业在项目投资方面进行法律论证,出具项目法律意见书、资信调查报告、风险评估报告等。工程合同律师长期从事合同法、民法、建筑法领域的研究与案件代理工作,在建设工程施工合同、地质勘探合同、监理合同、审计合同、评估合同等方面积累了丰富的实践经验。
5、拆迁合同
    许多面临被拆迁的单位和个人在遇到拆迁问题的时候,第一时间想到的是,如何让自身的合法权益在拆迁合同中最大化,但是很多老百姓对拆迁知识一无所知,唯一能想到的解决办法是上网搜索与拆迁合同相关的法律常识。虽然网上的拆迁合同版本五花八门,但涉及拆迁合同中的关键问题,确经常被一带而过。老百姓不能从网上得到“实实在在”的实惠。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业拆迁律师团队在了解您需求的同时,可以为您量身打造一份优越的拆迁合同。
6、二手房合同
    随着二手房交易市场的火爆攀升,二手房已经成为大多数“保守型”投资者的首选。但是随着二手房交易量的增多,以前二手房合同中不常见的法律问题,已经渐渐浮出水面。常规的二手房合同已经不能满足广大客户的需求。资金监管、贷款、税费等问题,已经成为买卖双方关注的焦点。导致该现象出现的主要原因是,常规的二手房合同不能紧跟政策调整的步伐,为不诚信的交易主体提供了毁约的机会,最终导致二手房合同无法履行。为此,黑龙江龙房川律师事务所的专业二手房律师,将会结合最新的政策法规为您量身打造一份“零风险”的二手房合同。
7、法律顾问
    黑龙江龙房川律师事务所现为近百家企业的法律顾问,为各大企业经营提供法律政策上的支持与帮助,专业的法律顾问通过法律咨询、合同审核及起草、专项合同起草审核、专项事务法律论证和处理、出具律师函、规范法务工作流程及其他法律事务来推动和促进交易安全,防止和减少法律纠纷的发生。如遇到不可避免的诉讼,作为企业的法律顾问一定会最大限度地减少公司损失。同时,法律顾问还为公司的投资决策建言献策保驾护航。黑龙江龙房川律师事务所的法律顾问团队将竭诚为各大企业提供最专业的“一条龙”服务。
版权所有:黑龙江龙房川律师事务所
地址:哈尔滨市南岗区三姓街126号 电话:0451-82538886 QQ:461000555
黑ICP备09033033号-1 投诉电话:55577555